Preâmbulo
ADE Sexta-feira, 7 de Dez
O Ae FF
. ,
RO
E SK 1
OA = Et +
ÓRGÃO OFICI
Toda a correspondência, quer oficial, quer ASSIN
relativa a anúncio e assinaturas do «Diário
da República», deve ser dirigida à Imprensa Astrêsséries ......
Nacional - EP, em Luanda, Rua Henrique de :
Carvalho, n.º 2, Cidade Alta, Caixa Postal 1306, A 1º série meto
www.imprensanacional.eovao - End. teleg: | 42º série eee
«Imprensa». A 3º série Las
IMPRENSA NACIONAL-E.P.
Rua Henrique de Carvalho n.º 2
E-mail:imprensanacional(Qimprensanacional.gov.ao
Caixa Postal N.º 1306
CIRCULAR
Excelentíssimos Senhores:
Temos a honra de convida-los a visitar a página da internet no site www.imprensanacional.gov.ao, onde poderá online ter acesso, entre outras informações, aos sumários dos
Havendo necessidade de se evitarem os inconvenientes
que resultam para os nossos serviços do facto das respeccom a devida oportunidade.
Para que não haja interrupção no fornecimento do Diário
da República aos estimados clientes, temos a honra de
informá-los que estão abertas a partir desta data até 15 de
Fevereiro de 2013, as respectivas assinaturas para o
ano 2013 pelo que deverão providenciar a regularização dos
seus pagamentos junto dos nossos serviços.
Estando de momento os preços das assinaturas do
reajustamento, e urgindo de momento a necessidade por
parte dos nossos assinantes de confirmarem o fornecimento
provisório a vigorar em território nacional os preços em
vigor, acrescidos do Imposto de Consumo a taxa de 2% (dois
porcentos):
As 3 SÉTIOS uni... Kz: 463 125,00
1º SÉTIO nn. Kz: 273 700,00
2º SÉTIO ein... Kz: 142 870,00
º SÉTIC oii. Kz: 111 160,00
Tão logo seja publicado o preço definitivo em Diário
da República ou cobrança pela Imprensa Nacional — E.P.
mediante correspondência, os assinantes terão o prazo de
45 (quarenta e cinco) dias para liquidar a diferença apurada,
embro de 2012 I Série — N.º 234
,
-
AL DA REPUBLICA DE ANGOLA
Preço deste número - Kz: 190,00
ATURA O preço de cada linha publicada nos Diários
Ano | da República 1.º e 2.º série é de Kz: 75.00 e para
si Kz: 440375.00 | a 3º série Kz: 95.00, acrescido do respectivo
si Kz: 260 250.00 | imposto do selo, dependendo a publicação da
si Kz: 135 850.00 | 3.º série de depósito prévio a efectuar na tesouraria
Kz: 105 700.00 | da Imprensa Nacional - E. P.
para assegurar a continuidade do fornecimento durante o
período em referência.
As assinaturas serão feitas apenas em regime anual.
Aos preços mencionados no n.º 1 acrescer-se-á um
valor adicional para portes de correio por via normal das
três séries, para todo o ano, no valor de Kz: 95 975,00 que
poderá sofrer eventuais alterações em função da flutuação
das taxas a praticar pela Empresa Nacional de Correios de
Angola, E.P., no ano de 2013.
Os clientes que optarem pela recepção dos Diários
da República através do correio deverão indicar o seu endereço completo, incluindo a Caixa Postal, a fim de se evitarem atrasos na sua entrega, devolução ou extravio.
Observações:
Estes preços poderão ser alterados se houver
uma desvalorização da moeda nacional, numa
proporção superior à base que determinou o seu
cálculo ou outros factores que afectem consideravelmente a nossa estrutura de custos;
As assinaturas que forem feitas depois de 15 de
Fevereiro de 2013 sofrerão um acréscimo aos
preços em vigor de uma taxa correspondente a
15%;
Aos organismos do Estado que não regularizem os
seus pagamentos das dividas até 15 de Dezenr
bro do ano em curso, não lhes serão concedidas
parao ano de 2013.
S———————————-—-—-—-—-—-—n —cauuuua—u—psns
SUMÁRIO
Presidente da República
Decreto Presidencial n.º 248/12:
Aprova o projecto de investimento «GE - GLS Oil & Gás Angola,
Limitada», sob Regime Contratual, bem como o Contrato de
Investimento.
Inspecção Geral da Administração do Estado
Despacho n.º 2614/12:
Nomeia Suzana Gil Teixeira de Carvalho da Silva, Nilza da Graça Félix
Manuel, Manuel Alberto Bole, Inês Rosemary dos Santos Cândido,
Henrique Mateus Jungo e Salvador Adão Neto, para os cargos respectivos de Chefe de Departamento de Gestão do Orçamento e
Administração do Património, Chefe de Departamento de Gestão
de Recursos Humanos, Chefe de Secção de Finanças e Património,
Chefe de Secção de Expediente e Arquivo Geral, Chefe de Secção
de Protocolo e Relações Públicas e Chefe de Secção de Pessoal e
Quadros e Apoio Social.
S———————————-—-—-—-—-—-—n —cauuuua—u—psns
PRESIDENTE DA REPUBLICA
Decreto Presidencial n.º 248/12
de 7 de Dezembro
Tendo em vista a concretização do projecto de investimento privado denominado «GE - GLS Oil & Gás Angola,
Limitada», que se consubstancia no exercício da actividade
industrial para a fabricação e produção de equipamentos e
fornecimento de produtos e serviços à indústria de petróleo e
gás em Angola, a implementar na Província do Zaire, R.º do
Porto, Bairro do Kwanda, Taltans, s/n.º, Município do Soyo,
Zona de Desenvolvimento C, inserido no Regime Contratual
da Lei n.º 20/11, de 20 de Maio, do Investimento Privado;
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) do artigo 120.º do n.º 1 do artigo 125.º, ambos da
Constituição da República de Angola, e donº 2 do artigo 60.º da
Lei n.º 20/11, de 20 de Maio (Lei do Investimento Privado),
o seguinte:
Artigo 1.º#
É aprovado o projecto de investimento
«GE - GLS Oil & Gás Angola, Limitada», no valor de
USD 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de
dólares americanos), sob o Regime Contratual, bem como
o Contrato de Investimento, a ele anexo e do qual faz parte
integrante.
Artigo 2.º#
A ANIP - Agência Nacional para o
Investimento Privado deve, nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 20/11, de 20 de Maio (Lei
do Investimento Privado), aprovar os aumentos de investimento e alargamento da actividade que o projecto venha a
necessitar no quadro do seu contínuo desenvolvimento.
Artigo 3.º#
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente
da República.
Artigo 4.º#
O presente Decreto Presidencial entra em
vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 30 de Novembro de 2012.
O Presidente da República, José EDUARDO DOS SANTOS.
CONTRATO DE INVESTIMENTO PRIVADO
Entre:
Estado da República de Angola, representado pela
Agência Nacional para o Investimento Privado, com sede
na Rua Cerqueira Lukoki, n.º 25, 9.º andar, Edifício do
Ministério da Indústria, aqui representado por Maria Luísa
Perdigão Abrantes, na qualidade de Presidente do Conselho
de Administração, com poderes legais e estatutários para o
acto, doravante designado «Estado Angolano»; e
Nuovo Pignone Angola, S. R. L., sociedade constituída
e existente ao abrigo das leis de Itália, investidor misto e
não residente cambial, com sede em Via Felice Matteucci,
Florença, Itália, com o Número de Pessoa Colectiva/Fiscal
06184410485, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial/Entidade Equivalente sob o n.º 06184410485,
aqui representada por Eduardo Filipe Ferreira, na qualidade
de mandatário, doravante designada «Nuovo Pignone»;
GLS Holding, S. A., sociedade constituída e existente ao
abrigo das leis da República de Angola, investidor interno
e residente cambial, com sede em Rua Marechal Brós
Tito, 35/37, Edifício Escom, 13.º Piso C, Luanda, Angola,
registada na Conservatória do Registo Comercial sob o
n.º 480-10, neste acto representada por Eugénio Manuel da
Silva Neto, na qualidade de Presidente e CEO, doravante
designada «GLS».
GE - GLS Oil & Gás Angola Limitada, sociedade
constituída e existente ao abrigo das leis da República de
Angola, investidor misto, residente cambial, com sede
no Sonils Oilfield Servisse, Centre Rua Kima Kienda,
Boavista, Luanda, República de Angola, registada na
º Conservatória de Luanda, sob o n.º 792-C, aqui representada por Armindo da Costa (Presidente), Eugénio Neto
(Vice-Presidente), Simon Bolton (Gerente-Delegado) e por
Eduardo Machado (Gerente Delegado-Adjunto), doravante
designada «Sociedade».
Considerando que:
Nos termos da Lei do Investimento Privado, a
Agência Nacional para o Investimento Privado é
a agência do Estado Angolano resp onsável por:
implementar as políticas nacionais relativas a
investimentos privados;
promover, coordenar e supervisionar investimentos privados em Angola; e
ili) representar o Estado Angolano em contratos de investimento privado a ser celebrados
entre o Estado Angolano e investidores nacionais ou estrangeiros;
A Nuovo Pignone pretende investir na República
de Angola, assim expandindo as actividades da
Nuovo Pignone e das suas afiliadas na indústria
de petróleo e gás na República de Angola, e
deseja investir formalmente em Angola através
da Lei do Investimento Privado;
A Nuovo Pignone é uma entidade indirectamente
detida na sua totalidade pela General Electric
Corporation. A Nuovo Pignone situa-se dentro
do GE Oil & Gas Group. O GE Oil Gas Group
é líder mundial em serviços e equipamento de
tecnologia avançada em todos os segmentos da
indústria petrolífera;
A GLS é uma sociedade constituída e existente ao
abrigo das leis da República de Angola e pretende investir formalmente neste País através da
Lei do Investimento Privado;
A GLS e a Generelan Consultants, Limitada, uma
sociedade também constituída e existente ao
abrigo das leis da República de Angola, com
sede na Rua Marechal Brós Tito, 35-37, Piso 13,
Fracção B, Edifício Escom, Angola (doravante
designada por «Generelam), constituíram a
Sociedade, na qual a GLS e a Generelan, respectivamente detêm 51% e 49% do capital social;
SA Nuovo Pignone pretende adquirir a quota que
representa 49% do capital social da Sociedade
(doravante «Quota da Generelan»), detida
pela Generelan, e subsequentemente a Nuovo
Pignone e a GLS pretendem utilizar a Sociedade como a sua joint-venture na República de
Angola, por forma a fornecer produtos e prestar
serviços em Angola a sociedades com operações
no sector de petróleo e gás em Angola;
£) Na sequência da aquisição da quota da Generelan
pela Nuovo Pignone, a Nuovo Pignone e a GLS
pretendem que a Sociedade construa a Unidade
de produção e serviços em Angola por forma a
permitir à Sociedade desenvolver a actividade;
A Generelan aprovou a venda da Quota da Generelan à Nuovo Pignone;
Em simultâneo com a aquisição da quota da Generelan, a Nuovo Pignone e a GLS pretendem
aumentar o capital social da Sociedade por
forma a disponibilizar à Sociedade capital adicional para desenvolver a actividade; e
j] O Estado Angolano pretende incentivar o
investimento na República de Angola e
consequentemente aprovar as operações de
investimento descritas na Cláusula 7.º infra e
conceder aos Investidores e à Sociedade certos
incentivos e benefícios nos termos deste Contrato de Investimento.
É, nos termos do artigo 51.º e seguintes da Lei do
Investimento Privado, celebrado o presente Contrato de
Investimento, negociado pela Comissão de Negociação de
Facilidades e Incentivos, de acordo com os considerandos
supra e o previsto nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA 1.º
(Definições)
Para efeitos do presente Contrato de Investimento,
salvo se sentido diverso resultar do seu contexto, as definições abaixo reproduzidas têm o significado que lhes é
atribuído nos números que se seguem:
«Actividade»: — significa a prestação de serviços
e fornecimento de produtos a empresas nos segmentos de pesquisa e produção da indústria de
petróleo e gás, designadamente:
(1) produção de cabeças de poço (Wellheads) de
superfície e subaquáticas, incluindo fabricação, construção, teste, montagem, inspecção e
armazenagem; (11) produção incluindo fabricação, construção e montagem, inspecção,
armazenagem, teste e finalização de terminais (end fittines), tubos de escape flexíveis
(fiexible risers), tubos e condutas (flowlines
e jumpers);
(iii) produção de conectores e tubos especiais,
incluindo fabricação, construção, teste, montagem, inspecção e armazenagem;
(iv) montagem e teste de «Árvores de Natab>
(Christmas Trees) subaquáticas; e (v) suporte
comercial necessário para apresentar propostas competitivas a concursos relativos aos
produtos e serviços supra mencionados em
Angola;
«Afiliada»: — significa, em relação a uma pessoa
específica, qualquer pessoa que Controle directa
ou indirectamente, Controlada directa ou indirectamente por comum Controlo com pessoa
especificada; e em relação a uma pessoa individual, uma Afiliada incluirá também a esposa,
filhos, netos, pais, avós, irmãos, sobrinhos e
primos dessa pessoa e entidades Controladas por
tais pessoas;
«Alteração na lei»: — significa (A) alteração em
qualquer lei ou na aplicação, execução, interpretação ou aplicação de qualquer lei por qualquer
Autoridade Governamental da República de
Angola ou (B) qualquer lei nova na República
de Angola;
«Anexos»: — significa os documentos juntos ao
Contrato de Investimento e que dele fazem parte
integrante;
«ANIP»: — significa a Agência Nacional para o
Investimento Privado;
S «Autoridade Governamental»: — significa
qualquer govemo local, regional ou nacional
e qualquer ministério ou departamento neles
inseridos, e qualquer pessoa que exerça funções
executivas, legislativas, Judiciais, regulatórias
ou administrativas ou relacionadas com a sua
administração, incluindo qualquer regulador
independente, ou qualquer instrumento, agência,
autoridade, tribunal, empresa, comité ou comissão governamentais sob controlo governamental
directo ou indirecto;
£) «BNA»: — significa o Banco Nacional de Angola;
«Contrato de Investimento»: — significa o presente Contrato de Investimento Privado e todos
OS Seus Anexos;
«Controlo»: — significa o poder de orientar directa
ou indirectamente a administração e políticas de
uma pessoa específica, quer através de direito
de voto, por contracto ou qualquer outra forma.
Os termos «Controlada por», «comum Controlo
con e «Controlo» terão significados correlati-
VOS;
)) «CRIP»: — significa o Certificado de Registo de
Investimento Privado, previsto no artigo 64.º da
Lei do Investimento Privado;
«Data de Assinatura»: — significa a data em que
Contrato de Investimento é assinado por todas
as Partes;
«Dia útil»: — significa dia (que não Sábado e
Domingo) no qual os bancos se encontram abertos em Nova Iorque, Londres e Luanda;
«Estudo de Impacte Económico, Financeiro e
Social»: — significa o estudo demonstrativo do
impacto económico, financeiro e social do Pro-
Jecto de Investimento, previsto na alínea )) do
número 2 do artigo 53.º da Lei do Investimento
Privado;
«Estudo de Impacte Ambiental»: — significa o
estudo que analisa o impacto ambiental do
Projecto de Investimento, previsto na alínea ))
do n.º 2 do artigo 53.º da Lei do Investimento
Privado;
«Unidade de Produção e Serviços»: — significa
a Unidade a ser construída pela Sociedade no
Terreno que permite à Sociedade, por exemplo,
desenvolver a Actividade;
«Investidores»: — significa a Nuovo Pignone,
GLS e a Sociedade;
«Lei»: — significa qualquer Lei, Tratado, Acordo
Intergovernamental, Decreto, Acto, Directiva,
Regulamento, Boletim ou Ordem Administrativa
ou qualquer outra norma com força normativa;
«lei Aplicável». — significa todo e qualquer
instrumento legislativo do Estado Angolano,
nomeadamente a Lei do Investimento Privado, a
Lei Sobre os Incentivos Fiscais e Aduaneiros ao
Investimento Privado, aplicáveis ao Projecto de
Investimento e/ou aos Investidores, bem como
qualquer outra legislação em vigor na República
de Angola que possa ser, no seu todo ou em
parte, aplicável a qualquer matéria relacionada
com o Projecto de Investimento;
«Lei da Arbitragem»: — significa a Lei n.º 16/03,
de 25 de Julho — sobre a Arbitragem Voluntária;
«Lei do Investimento Privado»: — significa a Lei
n.º 20/11, de 20 de Maio;
«Lei sobre os Incentivos Fiscais e Aduameiros ao
Investimento Privado»: — significa a Lei
n.º 17/03, de 25 de Julho, aplicável em tudo o
que não tenha sido revogado pela Lei do Investimento Privado;
«Partes»: — significa o Estado Angolano e os
Investidores, e «Parte»r: — significa o Estado
Angolano ou os Investidores, dependendo do
contexto;
«Plano de Formação Profissional»: — significa
o plano de formação previsto no artigo 72.º,
n.º 3, da Lei do Investimento Privado e junto ao
presente Contrato de Investimento como Anexo;
«Projecto de Investimento»: — significa as
operações de investimento a executar pelos
Investidores ao abrigo do presente Contrato de
Investimento tal como descrito na Cláusula 7.º
do presente Contrato;
«Terreno»: — significa oterreno onde a Unidade de
Produção e Serviços será construída, localizado
na Rua do Porto, Bairro do Kwanda, Taltafls
S/N, Soyo, Província do Zaire, República de
Angola;
Em caso de alteração, total ou parcial, do artigo 2.º
da Lei do Investimento Privado, as Partes acordam que as
definições incorporadas neste Contrato de Investimento, por
força desta Cláusula, têm o significado que lhes é atribuído pela Lei do Investimento Privado em vigor na Data de
Assinatura.
Salvo o disposto em contrário no presente contrato,
referência para o singular inclui referência para o plural e
vice-versa, e referência para qualquer género inclui referência para qualquer outro género.
CLÁUSULA 2.º
(Natureza e objecto)
O Contrato de Investimento tem natureza
administrativa.
Este Contrato de Investimento tem por objecto o exercício da actividade industrial para a fabricação e produção
de equipamentos e o fornecimento de produtos e serviços à
indústria do petróleo e gás em Angola.
O contrato estabelece o regime aplicável aos
Investidores e às seguintes operações de investimento que
são aprovadas pelo Estado Angolano:
Aquisição pela Nuovo Pignone da quota da Generelan;
Aumentar o capital social da Sociedade para USD
000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América). Este aumento de
capital social é repartido pelos Investidores da
seguinte forma: GLS - USD 25.500.000,00
(vinte e cinco milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América) e Nuovo
Pignone - USD 24.500.000,00 (vinte e quatro
milhões e quinhentos mil dólares dos Estados
Unidos da América), respectivamente mantendo
as quotas de 51% e 49% do capital social.
Qualquer venda pelos Investidores, parcial ou total,
das suas quotas na Sociedade é realizada de acordo como os
requisitos previstos nos estatutos e na lei aplicável.
Qualquer alteração ao objecto do Contrato de
Investimento, em resultado de alterações ao Projecto de
Investimento, é realizada de acordo com o disposto no
Contrato de Investimento e na Lei Aplicável à data dessa
alteração.
CLÁUSULA 3.º
(Localização do investimento e regime jurídico dos bens
do Projecto de Investimento)
A Unidade de Produção e Serviços é construída no
Terreno, localizado na Zona C, sitona Rua do Porto, Bairro do
Kwanda, Taltaíis, s/n.º, Soyo, Província do Zaire, República
de Angola, nos termos do artigo 35.º da Lei do Investimento
Privado, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice Latitude Longitude
A
B
C
D
E
F
A GLS tem um interesse sobre o Terreno e pretende
arrendar à Sociedade através e nos termos de um contrato
de arrendamento («Contrato de Arrendamento»), por forma
a permitir à Sociedade construção da Unidade de Produção
e Serviços no Terreno.
Os bens de equipamento, máquinas, acessórios e
outros meios fixos corpóreos adquiridos e introduzidos
pelos Investidores para a realização do objecto do presente
Contrato estão sob o regime da propriedade privada.
CLÁUSULA 4:
(Prazo de vigência do Contrato de Investimento)
O Contrato de Investimento entra em vigor na Data de
Assinatura e vigora pelo prazo de 60 (sessenta) anos, renovando-se automática e sucessivamente, salvo se alguma das
Partes notificar a Sociedade ou a ANIP notificar a outra parte,
por escrito, a sua intenção de não renovar este Contrato de
Investimento, pelo menos 2 (dois) anos antes da data de
renovação.
CLÁUSULA 5.º
(Objectivos a realizar no Prazo Contratual)
São objectivos do Projecto de Investimento a realizar
durante o prazo de vigência deste contrato:
Aquisição pela Nuovo Pignone da quota da Generelan;
Aumento do capital social da Sociedade pela
Nuovo Pignone e pela GLS;
Importar toda a maquinaria, equipamento, acessórios e outros bens corpóreos necessários à
Actividade;
Obter todas as licenças, alvarás e autorizações para
construir e gerir a Unidade de Produção e Serviços no Terreno;
Construir e gerir a Unidade de Produção e Serviços
no Terreno; e
Implementar o Plano de Formação Profissional e o
Plano de Substituição Gradual.
CLÁUSULA 6.
(Objectivos do Projecto de Investimento)
Em conformidade com o disposto no artigo 27.º da Lei
do Investimento Privado, constituem objectivos do projecto
de investimento:
Incentivar o crescimento da economia nacional;
Desenvolver zonas desfavorecidas no interior do
País, particularmente no Soyo, onde a Unidade
de Produção e Serviços é situada;
Aumentar a capacidade produtiva nacional, com
base na incorporação de matérias-primas locais
e elevar os valores acrescentados dos bens produzidos no País;
Permitir a criação de empreendimentos entre pro-
Jectos nacionais e estrangeiros;
Induzir a criação de novos postos de trabalho para
trabalhadores nacionais e elevar a qualificação
da mão-de-obra angolana;
Transferir tecnologia e aumentar a eficiência da
produção nacional;
£g) Reduzir as importações;
Aumentar as disponibilidades cambiais e o equilibrio da balança de pagamentos;
Pronover o desenvolvimento tecnológico, a eficiência empresarial e a qualidade dos produtos no
País;
Remodelar, modernizar e aumentar as infra-estruturas utilizadas para actividades de comércio
nacionais;
Criar uma sociedade nacional forte capaz de
assegurar e prestar serviços de alta qualidade a
empresas no sector de petróleo e gás.
CLÁUSULA 7.º
(Operações de Investimento)
Para efeitos do artigo 10.º da Lei de Investimento
Privado, a implementação do Projecto de Investimento traduzir-se-á nas seguintes operações de investimento interno:
Utilização de moeda nacional ou outra livremente
conversível domiciliada em território nacional;
Aquisição de maquinaria e equipamento;
Financiamento através de empréstimos obtidos
Junto da GE CAPITAL ou quaisquer outras
instituições financeiras reconhecidas internacionalmente.
Para efeitos do artigo 12.º da Lei do Investimento
Privado, o Projecto de Investimento será implementado
através das seguintes operações de investimento privado
externo:
Introdução de moeda livremente conversível no
País;
Introdução de tecnologia e «know-how»; e
Aquisição de parte de uma empresa angolana existente.
CLÁUSULA 8.º
(Montante e forma de financiamento do Projecto de Investimento)
l1. O montante total do investimento no Projecto de
Investimento é de USD 175.000.000 (cento e setenta e cinco
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), durante
um período de aproximadamente 3 (três) anos. Dependendo
do sucesso da Sociedade e das condições de mercado,
espera-se que investimentos adicionais para expansão futura
e potencial alargamento sejam realizados.
O montante estipulado no n.º 1 desta cláusula é financiado através das seguintes subscrições:
USD 25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e
quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da
América) correspondente ao valor de investimento a título de aumento de capital da
Sociedade pela GLS;
USD 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e
quinhentos mil dólares dos Estados Unidos
da América), correspondente ao valor de
investimento a título de aumento de capital da
Sociedade pela Nuovo Pignone;
USD 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões
de dólares dos Estados Unidos da América)
correspondentes a financiamentos obtidos pela
Sociedade; e
USD 74.000.000 (setenta e quatro milhões de
dólares dos Estados Unidos da América) correspondentes a novos equipamentos e maquinaria
importados pela Sociedade.
Se a execução do Projecto de Investimento acarretar
um aumento ou redução do montante estipulado no número
1, tal facto não constitui qualquer incumprimento, mora ou
cumprimento parcial do presente Contrato de Investimento,
desde que o objecto previsto na Cláusula 2.º supra seja plenamente cumprido. Os Investidores comprometem-se a
comunicar à ANIP qualquer alteração ao montante total
do investimento do Projecto de Investimento logo que seja
razoavelmente possível no seguimento de tal alteração.
Os Investidores, no quadro do desenvolvimento do
Projecto e das necessidades do mercado, poderão nos termos da lei solicitar junto do órgão competente aumentos do
valor do investimento com vista à realização com êxito das
suas actividades e seu desenvolvimento.
CLÁUSULA 9.º
(Formas de realização do Investimento)
Para efeitos do disposto no artigo 11.º da Lei de
Investimento Privado, as formas de realização do investimento privado interno são as seguintes:
Alocação de fundos próprios pela GLS num total
USD 25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e
quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da
América);
Financiamento obtido pela Sociedade no valor de
000.000,00 (cinquenta e um milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
Importação pela Sociedade de máquinas e equipamentos no valor de USD 74.000.000 (setenta e
quatro milhões de dólares dos Estados Unidos
da América).
Para efeitos do disposto no artigo 13.º da Lei de
Investimento Privado, as formas de realização do investimento privado externo são as seguintes:
Transferência de fundos próprios do exterior pela
Nuovo Pignone numtotal de USD 24.500.000,00
(vinte e quatro milhões e quinhentos mil dólares
dos Estados Unidos da América).
CLÁUSULA 10.º
(Cronograma de Implementação do Projecto de Investimento)
Sem prejuízo das metas estabelecidas no Cronograma
do Projecto de Investimento, ora junto como Anexo,
para as diferentes etapas ou componentes do Projecto
de Investimento, o cronograma geral para o Projecto de
Investimento encontra-se previsto nesta Cláusula.
Os Investidores comprometem-se a:
Concretizar a transferência da quota da Generelan
para a Nuovo Pignone conforme o disposto na
alínea a) do n.º 3 da Cláusula 2.º, no prazo de 2
(dois) meses a contar da emissão do CRIP;
Aumentar o capital social da Sociedade conforme
o disposto na alínea b) do n.º 3 da Cláusula 2.º,
no prazo de 2 (dois) meses a contar da emissão
do CRIP;
Iniciar o processo de importação dos bens fixos
corpóreos num prazo de 6 (seis) meses após a
emissão do CRIP; e
Iniciar a construção da Unidade de Produção e
Serviço; e
Envidar os seus esforços razoáveis na implementação geral do Projecto de Investimento.
O cumprimento das obrigações previstas nos números
anteriores está condicionado a que os Investidores obtenham
os instrumentos administrativos necessários, nomeadamente, a emissão da Licença para de Importação de Capitais
pelo BNA e os licenciamentos de construção, ambientais e
industrial necessários, bem como quaisquer outras licenças
ou autorizações que sejam necessárias e relacionadas com o
Projecto de Investimento.
O Cronograma do Projecto de Investimento genericamente referido nesta Cláusula pode ser alterado por
iniciativa dos Investidores devido à ocorrência de qualquer
facto e/ou omissão, fora do seu controlo, que impeça a sua
execução nos prazos previstos. Neste caso, os Investidores
notificarão a ANIP para a informar sobre qual o facto que
impede o cumprimento com o Cronograma do Projecto de
Investimento e a nova calendarização a que o mesmo ficará
sujeito, a partir da data desta notificação, passando esta a
fazer parte integrante do Contrato de Investimento.
CLÁUSULA 11.º
(Força de trabalho e Plano de Formação Profissional)
Os Investidores prevêem ser criados aproximadamente, em consequência da execução do Projecto de
Investimento, cerca de 180 (cento e oitenta) postos de trabalho directos, dos quais, 126 (cento e vinte e seis) postos
de trabalho directos são ocupados por trabalhadores nacionais, e 54 (cinquenta e quatro) postos de trabalho directos
são ocupados por trabalhadores estrangeiros, conforme
resulta do Plano de Substituição Gradual de trabalhadores
estrangeiros por trabalhadores nacionais. De acordo com a
sua experiência anterior noutros projectos de investimento,
os Investidores estimam ainda que sejam criados aproximadamente 150 a 200 (cento e cinquenta a duzentos) postos
de trabalho indirectos resultantes da implementação do
Projecto de Investimento.
Para além do cumprimento das obrigações previstas
no Plano de Formação Profissional, os Investidores comprometem-se ainda a, através da Sociedade:
Promover a substituição gradual da mão-de-obra
expatriada por trabalhadores nacionais, nos
termos do Decreto n.º 5/95, de 7 de Abril e do
artigo 72.º da Lei do Investimento Privado,
dando preferência na contratação laboral aos
quadros domiciliados no local de implantação
do Projecto de Investimento, em cooperação
com os organismos competentes em matéria de
emprego e formação profissional a nível local;
Dar prioridade à formação técnica especializada de
trabalhadores nacionais através de recrutamento
em instituições de ensino nacionais;
Colaborar com o INEFOP em todas as matérias
relativas ao emprego e formação profissional; e
Celebrar e manter actualizados contratos de seguro
contra acidentes de trabalho e doenças profissionais a favor dos trabalhadores.
CLÁUSULA 12º
(Repatriamento de Dividendos, etc.)
De acordo com os artigos 18.º, 19.º e 20.º da Lei do
Investimento Privado e nos termos da autorização do BNA
de acordo com a legislação cambial, o Estado Angolano
garante o direito da Nuovo Pignone repatriar dividendos, rendimentos e lucros da República de Angola, após verificados
e certificados os respectivos comprovativos do pagamento
dos impostos devidos e após a completa implementação do
Projecto de Investimento nos termos legais aplicáveis.
O direito ao repatriamento de dividendos, rendimentos e lucros ao abrigo deste Contrato de Investimento pode
ser exercido pela Nuovo Pignone após a implementação do
Projecto de Investimento de acordo com a Lei Aplicável.
CLÁUSULA 13.º
(Concessão de incentivos fiscais e aduaneiros)
As Partes acordam que o Projecto de Investimento
cumpre com:
Os objectivos previstos nas alíneas a), 0), d), e),
D, 2), D), , 1), k), e 1) do artigo 27.º da Lei do
Investimento Privado;
Os requisitos previstos no artigo 37.º da Lei do
Investimento Privado e o critério previsto no
artigo 18.º, n.º 2, aplicável ex vi artigo 28.º, n.º
4 daquela lei; e
O requisito de interesse económico estabelecido
nos pontos 11) e vi) da alínea a) do artigo 21.º da
Lei do Investimento Privado.
Dado o valor do investimento, a natureza e localização do Projecto, o sector de actividade, bem como a sua
relevância para o desenvolvimento estratégico da economia nacional e redução de assimetrias regionais, bem como
o preenchimento dos requisitos constantes dos
artigos 29.º, 39.º e 42.º da Lei do Investimento Privado, o
Estado Angolano declara o investimento como altamente
relevante e concede aos Investidores os seguintes benefícios
fiscais e outros incentivos:
I - Incentivos concedidos à Sociedade por um prazo de
10 (dez) anos, nos termos dos artigos 38.º, 41.º e 42.º da Lei
do Investimento Privado:
Isenção de Imposto Industrial sobre os Lucros,
contados a partir da data de início da laboração
de, pelo menos, 90% (noventa por cento) da
força de trabalho prevista, no âmbito da implementação do Projecto de Investimento;
Isenção de Imposto Industrial sobre o valor de
subempreitadas para a execução do Projecto de
Investimento, considerando que o investimento
será realizado na Zona C, nos termos do disposto
no artigo 38.º da Lei do Investimento Privado,
incluindo quaisquer contratos celebrados entre
a Sociedade e a Nuovo Pignone para efeitos de
implementação do projecto de investimento;
Isenção de SISA sobre a aquisição de terrenos e
propriedade que é alocada ao Projecto de Investimento, bem como o acesso a outras instalações,
nos termos do artigo 41.º da Lei do Investimento
Privado;
II - Incentivos concedidos à Sociedade por um período
de 9 (nove) anos, nos termos dos artigos 40.º, n.º 2, alinea o),
e 42.º da Lei do Investimento Privado:
Isenção do Imposto sobre a aplicação de capitais relativamente aos dividendos distribuídos aos sócios da Sociedade
e royalties pagos pela Sociedade à Nuovo Pignone ou GLS.
III - Outros Incentivos concedidos à Sociedade:
Decorrido o prazo de isenção de Imposto Industrial
previsto na alínea a) do n.º I anterior, a aceitação
como custos, para efeitos de determinação da
matéria colectável, as seguintes despesas:
(1) Até 100% (cem por cento) de todas as despesas que realizem com a construção e
reparação de estradas, caminhos-de-ferro,
telecomunicações, abastecimentos de água,
infra-estruturas sociais para trabalhadores,
suas famílias e população dessas áreas;
(11) Até 100% (cem por cento) de todas as despesas que realizem com a formação profissional
em todos os domínios da actividade social
produtiva;
(111) Até 100% (cem por cento) de todas as despesas que resultem do investimento no sector
cultural e/ou a compra de objectos de arte de
autores ou criadores angolanos;
(1v) Encargos financeiros resultantes nomeadamente de juros, comissões devidas a título de
remuneração de empréstimos obtidos pelos
Investidores ou pelos respectivos sócios ou
suas afiliadas, fiscalmente dedutíveis conforme a legislação em vigor relativos ao
investimento;
(v) Despesas relacionadas com planos para
seguros de vida, assistência médica, pensões
e outras regalias ou benefícios laborais de
natureza semelhante concedidos aos trabalhadores da Sociedade, nos termos previstos
na legislação em vigor;
(vi) Custos e perdas em consequência de acidentes ou danos ocorridos nos termos previstos
na legislação em vigor.
Decorrido o prazo de isenção de Imposto Industrial
previsto na alínea (a) do n.º I anterior, a transferência dos prejuízos, se os houver, para os 3
(três) anos seguintes ao período referido na alínea anterior, nos termos previstos na legislação
em vigor;
Isenção de Imposto de Selo e outras taxas administrativas sobre quaisquer actos, contratos e
documentos necessários ou relativos ao Projecto
de Investimento, incluindo quanto ao aumento
de capital da Sociedade.
O Estado Angolano concede ainda os seguintes
Incentivos Aduaneiros aos Investidores:
Isenção de direitos aduaneiros e demais imposições aduaneiras, incluindo isenção de Imposto
sobre o Consumo, com excepção do Imposto do
Selo e de taxas devidas pela prestação de serviços, sobre os bens e equipamentos necessários
à execução do Projecto de Investimento, pelo
prazo de 6 (seis) anos contados a partir da data
da primeira importação;
Isenção de direitos aduaneiros e demais imposições aduaneiras, incluindo isenção de Imposto
sobre o Consumo, com excepção do Imposto
do Selo e das taxas devidas pela prestação de
serviços, sobre as mercadorias e materiais que
forem incorporados ou utilizados na produção
da Unidade de Produção e Serviços pelo prazo
de 5 (cinco) anos contados a partir da data de
laboração da Unidade.
Nos termos do artigo 2.º do Anexo III do Decreto
Legislativo Presidencial n.º 7/11, de 30 de Dezembro, o
Estado Angolano garante a isenção de imposto de consumo
sobre bens e equipamentos produzidos pela Sociedade, e
sobre serviços técnicos prestados à Sociedade para produzir
os bens e equipamentos (incluindo engenharia, consultoria e
serviços técnicos prestados através de royalties) desde que
esses bens e equipamentos e serviços técnicos se importados
para utilização em operações petrolíferas estariam também
isentos de imposto de consumo.
Salvo o disposto em contrário neste Contrato de
Investimento ou acordado pelas Partes, os incentivos e
facilidades desta cláusula são eficazes a contar da Data de
Assinatura.
Os incentivos previstos na presente cláusula não pre-
Judicam a atribuição de outros incentivos previstos na Lei
Aplicável, incluindo, e sem limitação, na Lei sobre os
Incentivos Fiscais e Aduaneiros ao Investimento Privado,
aplicável em tudo o que não tenha sido revogado pela Lei do
Investimento Privado.
Os incentivos previstos na presente cláusula só podem
ser revogados ou alterados se, por lei, vierem a ser fixadas
condições mais favoráveis e/ou concedidos mais incentivos, da mesma natureza aos Investidores, caso em que as
disposições da referida lei são imediatamente aplicáveis ao
Contrato de Investimento e ao Projecto de Investimento.
CLÁUSULA 14º
(Regime cambial)
O Projecto de Investimento fica sujeito à legislação
cambial em vigor em Angola, sem prejuízo das regras especiais previstas nos artigos 49.º e 50.º da Lei do Investimento
Privado e neste Contrato de Investimento.
Sem prejuízo de outras facilidades cambiais previstas na Lei do Investimento Privado, os Investidores ficam
autorizados a introduzir em Angola os bens e os fundos que
se afieurem necessários para implementar o Projecto de
Investimento e a negociar livremente as taxas de câmbio de
compra e venda de divisas com instituições financeiras legalmente autorizadas a operar em Angola, e a Nuovo Pignone
fica autorizada a transferir para o exterior, em moeda internacionalmente convertível: (1) o produto da liquidação dos
seus investimentos; (11) receitas de qualquer venda das suas
Quotas, incluindo mais-valias, após pagamento dos impostos devidos; (111) quaisquer montantes devidos à Nuovo
Pignone, subtraindo os impostos aplicáveis, ao abrigo de
actos ou contratos que constituam investimento privado;
(11) indemnização ao abrigo do artigo 16.º, n.º 3, da Lei
do Investimento Privado; (v) royalties ou outro rendimento
resultante de um contrato celebrado entre a Sociedade e a
Nuovo Pignone e (vi) quaisquer montantes previstos em
actos ou contratos relacionados com o Investimento.
O Estado Angolano garante a emissão de todas as
licenças e concede todas as autorizações necessárias, em
matéria cambial, à execução do Projecto de Investimento,
incluindo e sem limitação, relativas à importação, reembolso
e remuneração de capitais com origem no exterior de Angola
de acordo com os contratos de financiamento que venham a
ser celebrados pelos Investidores para efeitos do Projecto de
Investimento.
O Estado Angolano apoiará os Investidores na emissão e/ou renovação de todas as licenças e autorizações
previstas no parágrafo anterior, nos termos da Legislação
Aplicável, por forma a permitir que os Investidores cumpram as obrigações de carácter pecuniário decorrentes de
quaisquer contratos de financiamento relacionados com o
Projecto de Investimento, assim evitando que ocorram situações de mora ou de incumprimento pelos Investidores de
tais contratos de financiamento.
O Estado Angolano garante a efectiva aplicação do
disposto no artigo 49.º da Lei do Investimento Privado,
nomeadamente e em especial a possibilidade conferida no
disposto na alínea b) do n.º 2 do referido artigo e bem assim
o disposto na legislação cambial vigente.
Salvo se de outra forma acordado pelos Investidores,
todos e quaisquer pagamentos a serem realizados ao
abrigo dos contratos celebrados no âmbito do Projecto de
Investimento e/ou da Lei Aplicável devem ser feitos na
moeda para tal designada nos termos dos contratos de financiamento, em obediência à legislação cambial vigente.
Os Investidores podem transferir para fora de Angola
moeda conversível para efeitos de pagamento de dividendos,
montantes devidos em virtude das suas obrigações contratuais e rendimentos resultantes da venda das suas quotas na
Sociedade.
CLÁUSULA 15.º
(Mecanismo de acomp anhamento do Projecto de Investimento)
Sem prejuízo dos poderes do Estado Angolano, a
ANIP é responsável pelo acompanhamento do Projecto de
Investimento.
Sem prejuízo dos mecanismos de acompanhamento da
realização dos investimentos preconizados, a ser efectuado
pela ANIP, no quadro do disposto na Lei de Investimento
Privado, os Órgãos do Governo procedem, nos termos e
forma legalmente prevista, à fiscalização sectorial corrente,
ao acompanhamento e supervisão de toda a execução do
projecto.
Os Investidores devem facilitar à ANIP o acompanhamento e fiscalização das suas actividades e dos dados e
elementos que possuírem de natureza técnica, económica,
financeira ou outra, e que sejam razoavelmente solicitados
pela ANIP. Os Técnicos da ANIP devidamente credenciados têm o direito de visitar o local ou locais de operações,
adstritas ao Projecto de Investimento, a horas razoáveis e
com aviso prévio razoável à Sociedade, devendo ser-lhes
facultadas as condições logísticas, segundo um critério de
razoabilidade, ao desempenho da sua missão.
Nos termos do artigo 71.º, n.º 1 da Lei do Investimento
Privado, os Investidores comprometem-se a auxiliar a ANIP
relativamente a quaisquer questões ou dúvidas quando seja
necessário e a completar os formulários anuais fornecidos
pela ANIP.
Quando necessário, as Partes podem solicitar reuniões
de revisão do enquadramento e implementação do Projecto
de Investimento, as quais são sempre solicitadas por escrito
e com aviso prévio de pelo menos 20 (vinte) dias, e cada
Parte envidará os seus esforços razoáveis para comparecer.
CLÁUSULA 16.
(Impacto Económico, Financeiro e Social do Projecto
de Investimento)
Os Investidores elaboraram um Estudo de Impacto
Económico, Financeiro e Social, junto ao presente Contrato
de Investimento como Anexo, através do qual são aferidos diversos indicadores que por sua vez permitem avaliar
o impacto económico, financeiro e social do Projecto de
Investimento.
São exemplos desses indicadores:
Fomento do mercado nacional;
Introdução no mercado nacional de sistemas tecnológicos modemos e inovadores de produção de
bens necessários à indústria petrolífera;
Promoção e criação de empregos directos e indirectos e incremento da formação profissional em
várias áreas de conhecimento;
Substituição gradual de trabalhadores estrangeiros
por trabalhadores nacionais, nos termos da Cláusula 11.º deste Contrato de Investimento;
Redução das importações, com vista à satisfação
da procura interna e fortalecimento do mercado
e produção nacional; e
JJ Incremento do incentivo à criação de outras unidades industriais de produtos derivados e/ou
associados.
CLÁUSULA 17
(Impacte ambiental do Projecto de Investimento)
Os Investidores obrigam-se a cumprir com a legislação ambiental relevante da Lei Aplicável, incluindo a Lei de
Bases do Ambiente - Lei n.º 5/98, de 19 de Junho e a Lei de
Avaliação Ambiental - Decreto n.º 51/04, de 23 de Julho.
Os Investidores, através da Sociedade, devem obter
todas as licenças nos termos da Lei Aplicável necessárias à
construção e gestão da Unidade de Produção e Serviços, e à
ANIP devem prestar todo o auxílio necessário com aquelas
relacionado.
CLÁUSULA 18.
(Apoio institucional do Estado Angolano)
O Estado Angolano, através de cada uma das entidades competentes referidas infra, de acordo com as suas
competências e no alcance do interesse socioeconómico do
Projecto de Investimento, pratica todos os actos necessários que permitam aos Investidores implementar o Projecto
de Investimento, tal como previsto neste Contrato de
Investimento, incluindo o seguinte:
ANIP: quando possível auxiliar os Investidores em
relação ao Projecto de Investimento e conceder
todas e quaisquer autorizações com o artigo 6.º
do Decreto Presidencial 273/11, de 27 de Outubro, relativo a contratos de assistência técnica
estrangeira ou de gestão a celebrar pela Sociedade e a Nuovo Pignone;
Ministério das Finanças: conceder os incentivos
fiscais e aduaneiros e excepções previstas neste
Contrato de Investimento e ao abrigo da Lei
Aplicável, incluindo, sem limitação, ao abrigo
do artigo 30.º, n.º 2, da Lei do Investimento
Privado;
Ministério da Administração Pública, Emprego e
Segurança Social: auxiliar as formações e estágios profissionais, bem como supervisionar as
áreas de legislação laboral e segurança social;
Ministério do Interior: através dos Serviços de
Migração e Estrangeiros, e em colaboração com
os Investidores e o Ministério dos Petróleos,
apoiar e promover a celeridade aos pedidos de
emissão e prorrogação de vistos de trabalho para
mão-de-obra estrangeira necessária à implementação do Projecto de Investimento, desde
que em conformidade com os requisitos da Lei
Aplicável;
Ministério da Economia: emitir pareceres favoráveis nos termos do Artigo 6.º do Decreto
Presidencial 273/11, de 27 de Outubro, relativo
a contratos de assistência técnica estrangeira ou
de gestão a celebrar pela Sociedade e a Nuovo
Pignone e aprovar tais contratos. Aprovar também todos os contratos de assistência técnica
estrangeira ou de gestão a celebrar pela Sociedade e terceiros não residentes, quando exigível
nos termos do Decreto Presidencial n.º 273/11,
de 27 de Outubro;
Banco Nacional de Angola: emitir atempadamente
as licenças previstas na legislação cambial
vigente para realizar as operações aqui estabelecidas e em quaisquer outros contratos
relacionados com o Projecto de Investimento.
Sem prejuízo do que dispõe supra, o Estado Angolano
assegura que as entidades governamentais, quer por acção
ou omissão, não prejudiquem ou afectem de modo adverso
os direitos ou benefícios das Partes ao abrigo do Contrato de
Investimento ou da Lei Aplicável, ou causem um aumento
das obrigações das Partes ao abrigo Contrato de Investimento
ou da Lei Aplicável.
CLÁUSULA 19º
(Direitos, garantias e protecção do investimento)
Sem prejuízo de quaisquer outros direitos conferidos
aos Investidores, estes gozam das garantias e das regras de
protecção de direitos especiais previstas neste Contrato de
Investimento, na Lei do Investimento Privado e, em geral,
nas disposições da Lei Aplicável, sobre a protecção de
investimento.
Os direitos e benefícios concedidos ou que de outra
forma acresçam a favor de uma Pessoa ao abrigo deste
Contrato de Investimento ou nos termos da Lei Aplicável à
Data de Assinatura continuará em vigor até ao termo deste
Contrato de Investimento, e nenhum de tais direitos ou benefícios é directa ou indirectamente alterado, modificado ou
reduzido por qualquer alteração na lei ou acto ou omissão
de qualquer Autoridade Governamental da República de
Angola.
Em caso de violação do n.º 2 da Cláusula 19º, os termos deste Contrato de Investimento são alterados por forma
a restabelecer os direitos e benefícios à data anterior a essa
violação, após solicitação dos Investidores detalhando a
natureza da violação e proposta de alteração a este Contrato
de Investimento dos Investidores (se aplicável). Qualquer
Parte pode, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega
da notificação dos Investidores, recorrer a arbitragem nos
termos da Cláusula 27.º
Na medida em que os direitos e benefícios económicos dos Investidores tenham sido adversamente afectados
por qualquer violação do n.º 2 da Cláusula 19.º, o Estado
Angolano deverá, dentro dos limites da sua autoridade e em
cumprimento da Legislação Aplicável, indemnizar a Parte
afectada (e quaisquer cessionários ou Afiliadas dessa Parte),
através de pagamento em USD por qualquer redução nos
benefícios, deterioração nas circunstâncias económicas, perdas ou danos em resultado dessa violação. Se tal redução
nos benefícios, deterioração nas circunstâncias económicas, perdas ou danos seja contínua e reiterada, é devida uma
indemnização integral. O Estado Angolano, após o pedido
da Parte afectada acompanhada da prova dessa redução,
deterioração, perda ou dano e dentro dos limites da sua
autoridade e em cumprimento da Legislação Aplicável,
indemnizar a Parte afectada, se aplicável.
O Estado Angolano deve, dentro dos limites da sua
autoridade e em cumprimento da lei, envidar os seus esforços
razoáveis para garantir que as Autoridades Governamentais
da República de Angola competentes tomem as medidas
adequadas para evitar qualquer violação do n.º 2 da Cláusula
19º Qualquer violação do n.º 2 da Cláusula 19º por uma
Autoridade Governamental deverá implicar o restabelecimento dos direitos e benefícios e qualquer indemnização nos
termos dos n.º 3 e 4 da Cláusula 19º O Estado Angolano
compromete-se ainda a agir a pedido dos Investidores nos
termos do número anterior no prazo máximo de 30 (trinta)
dias do pedido dos Investidores.
Salvo se proibido pela Lei Aplicável, os Investidores
podem compensar qualquer crédito de que disponham contra créditos do Estado Angolano.
O Estado Angolano deve desenvolver os seus melhores esforços no sentido de cooperar com as seguradoras
que asseguram no âmbito do financiamento do Projecto de
Investimento, a cobertura dos riscos políticos ou quaisquer
outros riscos associados.
O Estado Angolano deve manter confidencialidade de
toda a informação e/ou documentos resultantes das negociações, execução ou rescisão deste Contrato de Investimento,
designadamente, acordos, cartas, contratos, comunicações,
os Anexos e/ou quaisquer outro documentos relacionados
com o Projecto de Investimento. A obrigação de confidencialidade ora prevista não se aplicar a informação trocada
entre o Estado Angolano e os seus consultores, advogados
e trabalhadores. Os limites previstos no n.º 2 da cláusula
seguinte também são aplicáveis ao Estado Angolano.
O Estado Angolano deve proteger, defender e manter isentos os Investidores e as suas respectivas Afiliadas
se a concessão de quaisquer direitos ao abrigo do presente Contrato de Investimento seja ou venha ser ineficaz
ou, se eficaz, insuficiente para permitir que o Projecto de
Investimento prossiga nos termos ora definidos ou o Estado
Angolano não cumpra qualquer obrigação resultante deste
Contrato de Investimento.
O Estado Angolano deve proteger, defender e manter isentos os Investidores e as suas respectivas Afiliadas de
e contra todas as queixas, pedidos ou fundamentos que qualquer pessoa possa ter ou invoque contra qualquer Investidor
ou sua Afiliada, alegando que os direitos concedidos ao
abrigo deste Contrato de Investimento estejam em conflito
com os seus direitos, incluindo quaisquer despesas decorrentes dessas queixas, pedidos ou fundamentos (incluindo
despesas judiciais e honorários de advogados).
CLÁUSULA 20.º
(Obrigações dos Investidores)
Sem prejuízo do disposto nos artigos 23.º e 24.º da
Lei do Investimento Privado e quaisquer outras obrigações
previstas neste Contrato de Investimento, os Investidores
devem cumprir as seguintes obrigações:
Cumprir com os termos deste Contrato de Investimento;
Cumprir com a Lei Aplicável, nomeadamente com
os regimes de protecção e segurança ambientais
de saúde e leis relativas a contabilidade financeira e/ou de arquivo;
Manter confidencialidade de toda a informação e/ou
documentos resultantes das negociações, execução ou resolução deste Contrato de Investimento,
designadamente, acordos, cartas, contratos,
comunicações, os Anexos e/ou quaisquer outro
documentos relacionados com o Projecto de
Investimento. A obrigação de confidencialidade
ora prevista não se aplica à informação trocada
entre os Investidores e os seus consultores,
advogados, agentes, trabalhadores e directores
ou a sucessores dos Investidores.
A alínea c) do número anterior não se aplica a informação e documentos que, por obrigação legal, judicial ou
contratual, sejam providenciados ou entregues a outras entidades governamentais para efeitos de cumprimento com
qualquer dever imposto por lei. Em tal caso, a informação é
providenciada apenas à entidade que a solicitou e o seu conteúdo será restrito apenas ao que é legalmente necessário.
Os Investidores e o Estado Angolano encetam os seus
melhores esforços para que sejam cumpridas as obrigações
ao abrigo deste Contrato de Investimento e/ou quaisquer
outras relativas ao Projecto de Investimento.
CLÁUSULA 21º
(Lei Aplicável)
Este Contrato de Investimento rege-se pelas leis da
República de Angola.
CLÁUSULA 22.º
(Infracções e sanções)
O incumprimento culposo das obrigações previstas no
Contrato de Investimento pelos Investidores, que não constitua, igualmente, uma infracção ao abrigo do artigo 84.º/1 da
Lei do Investimento Privado, não determina a aplicação de
nenhuma das sanções previstas no artigo 86.º da mesma Lei
do Investimento Privado.
Na fixação dos actos ou omissões que possam vir a ser
qualificados como infracções, ao abrigo do artigo 84.º da Lei
do Investimento Privado, aplicar-se-ão os princípios gerais
de direito penal e do ilícito de mera ordenação social previstos pela Lei Aplicável.
Cada Investidor não é conjunta ou solidariamente responsável por qualquer infracção ao Contrato de Investimento
por qualquer acto ou omissão unicamente atribuível a outro
Investidor.
Sem prejuízo dos números anteriores, cada Investidor
é individualmente responsável pelas suas obrigações ao
abrigo deste Contrato de Investimento
CLÁUSULA 23º
(Cessão da posição contr atual)
A posição do Estado Angolano no Contrato de
Investimento é, pela sua natureza, intransmissível.
Desde que a cessão dos direitos e obrigações dos
Investidores seja feita a uma Afiliada dos Investidores e
nos termos da Lei Aplicável, o Estado Angolano autorizará aquela cessão da posição contratual e/ou de quaisquer
acordos relacionados com o Projecto de Investimento. Após
consentimento prévio do Estado Angolano, os Investidores
(conjunta ou separadamente) podem ceder os seus direitos e
obrigações a terceiros.
CLÁUSULA 24º
(Resolução do Contrato)
Os Investidores notificam o Estado Angolano quando
ocorra uma violação do contrato para, no prazo de 30 (trinta)
dias úteis da notificação, saná-la. O Estado Angolano compromete-se a envidar todos os esforços necessários para
sanar qualquer violação, nos termos da Lei Aplicável e/ou
outras disposições de contratos, logo que seja razoavelmente
possível.
Os Investidores podem resolver este Contrato de
Investimento e quaisquer outros contratos celebrados no
quadro do Projecto de Investimento, nos termos deste
Contrato de Investimento e da Lei Aplicável, sem prejuízo
de quaisquer acções relativas à compensação nos termos da
legislação aplicável.
O Estado Angolano pode resolver este contrato nos
termos exactos dos artigos 84.º e 85.º da Lei do Investimento
Privado.
A compensação prevista nesta Cláusula é devida e paga
no prazo de 30 (trinta) dias após a resolução do Contrato de
Investimento ou noutro prazo maior razoavelmente acordado pelas Partes.
CLÁUSULA 25.º
(Força Maior)
O termo Força Maior significa, relativamente a qualquer Parte encarregue de cumprir com obrigações ao abrigo
do Contrato de Investimento, qualquer evento ou circunstância ou combinação daqueles que:
Não seja razoavelmente evitável por tal Parte;
Esteja fora do controlo razoável de tal Parte;
Cause o atraso, impedimento ou prejudique o cumprimento de tal Parte de tal obrigação, incluindo:
() Acto de Deus, deslizamento de terra; ciclone;
erupção vulcânica, tempestade, epidemia,
terramoto, explosão, erosão ou outros desastres naturais;
(11) Actos de guerra (declarados ou não), bloqueios, pirataria ou outra ameaça externa de
segurança;
(111) Actos de inimigos públicos, falha de reservas de gás, cheias, lockout, impedimento,
suspensão, greve, restrição parcial ou total
ao trabalho, ou quaisquer outros distúrbios
industriais, motim, insurreição ou distúrbios
civis, terrorismo, distúrbios do proprietário
do terreno ou sabotagem.
(1v) Interrupção de fornecimento, indisponibilidade ou atraso de qualquer transporte,
maquinaria, equipamento, combustível ou
água, descarga eléctrica, fogo, quebra de
electricidade;
(V) A expropriação, nacionalização, limitação,
proibição, quarentena, intervenção, requisição, exigibilidade, embargo legal, regulação,
Decreto ou qualquer outra ordem do Estado
Angolano ou entidade governamental, ou
incapacidade ou atraso em obter qualquer
aprovação; ou
(vi) Qualquer outra causa, de uma natureza específica, independentemente de se encontrar
enumerada anteriormente se disserem respeito ao Estado Angolano nenhum dos casos
previstos nos pontos (111) a (v) constitui um
caso de Força Maior.
Quando uma Parte está impossibilitada de cumprir com o Contrato de Investimento por motivos de Força
Maior, essa Parte deve notificar imediatamente por escrito as
outras Partes e as obrigações dessa Parte (ou Partes) ficam
suspensas enquanto durar o evento de Força Maior.
CLÁUSULA 26.º
(Relação entre os Investidores)
Salvo o disposto em contrário no Contrato de
Investimento ou se acordado pelos Investidores, os direitos e
obrigações dos Investidores ao abrigo do presente Contrato
de Investimento são conjuntos, mas podem ser exercidos
individualmente pelos Investidores a quem tenham sido conferidos ou por quem tenham sido assumidos.
CLÁUSULA 27º
(Resolução de litígios)
Em caso de litígio relativamente à interpretação ou
execução do presente Contrato de Investimento, as Partes
diligenciam no sentido de alcançar, por acordo amigável,
uma solução adequada e equitativa.
Se no prazo de 30 (trinta) dias não for possível obter
uma solução negociada, nos termos previstos no número
anterior, as Partes acordam em submeter o litígio à arbitragem, de acordo com o disposto na Lei n.º 16/03, de 25 de
Julho.
O Tribunal Arbitral é constituído por 3 (três) árbitros,
devendo cada uma das Partes em conflito nomear um árbitro, e sendo o árbitro presidente designado pelos árbitros
escolhidos pelas Partes.
A notificação, a fazer por qualquer das Partes, deve
obrigatoriamente, identificar as outras Partes, indicar a
pretensão de submissão do litígio à arbitragem, indicar a
morada ou domicílio profissional do árbitro escolhido, convidar as outras Partes a nomear o seu árbitro e identificar o
objecto do litígio.
A outra Parte que receber a comunicação referida
no número anterior deve nomear o seu árbitro, indicando,
também, a sua morada ou domicílio profissional, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias após a recepção da referida
comunicação.
O árbitro presidente é designado pelos árbitros nomeados pelas Partes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
O Tribunal Arbitral funciona em Luanda, Angola,
no local que for escolhido pelo árbitro presidente e julgará
segundo o direito angolano, devendo a respectiva decisão
ser proferida no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar
do início do processo e o processo é conduzido em língua
portuguesa.
O incumprimento por qualquer das Partes ou a impossibilidade de acordo dos árbitros por elas nomeados, nos
prazos acima referidos, confere às Partes o direito de pedir a
nomeação do(s) árbitro(s) em falta nos termos do artigo 14.º
da Lei da Arbitragem.
Os acórdãos, ordens ou decisões do tribunal arbitral
são finais, vinculativos e irrecorríveis.
As Partes, desde já, renunciam ao direito de invocar qualquer imunidade ou privilégio de que possam gozar
relativamente aos acórdãos, ordens ou decisões do tribunal
arbitral e comprometem-se a prontamente a cumprir com as
mesmas nos seus precisos termos.
O disposto nesta cláusula não afasta o direito de
recurso aos tribunais judiciais comuns para efeitos de injunções e providências cautelares, não podendo tal recurso ser
entendido como renúncia aos efeitos da presente cláusula
arbitral.
CLÁUSULA 28º
(Língua)
As Partes acordam que todos os documentos contratuais, descritos na Cláusula 30.º, assim como toda a
documentação que as mesmas venham a trocar no âmbito da
sua execução, devem estar em língua portuguesa.
Caso qualquer uma das Partes produza ou invoque
algum documento em língua estrangeira, este só é eficaz se
traduzido para língua portuguesa, sem prejuízo de, em caso
de litígio ou dúvida, prevalecer o conteúdo do documento
original sobre a tradução.
CLÁUSULA 29º
(Alter ações)
Sem prejuízo dos casos expressamente previstos neste
Contrato de investimento, qualquer alteração ao Contrato
de Investimento deve ser feita por escrito e assinada pelas
Partes.
Em caso de litígio ou falta de acordo entre as Partes
quanto à interpretação, o Contrato de Investimento, os
Anexos e o CRIP não podem ser interpretados e/ou invocados separadamente.
Em caso de discrepância entre o conteúdo do Contrato
de Investimento e o do CRIP, prevalece o primeiro.
Em caso de inexactidão do CRIP, a ANIP compromete-se a alterá-lo ou, em alternativa, a emitir um novo,
no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da
comunicação dos Investidores.
CLÁUSULA 30.º
(Anexos)
O Contrato de Investimento, com os seus Anexos e
o CRIP contêm todos os direitos e obrigações assumidas
pelas Partes no que diz respeito à definição e disciplina das
relações entre si no âmbito do Contrato de Investimento, e
prevalece sobre quaisquer outros acordos ou entendimentos,
orais ou escritos, em sentido diverso.
São partes integrantes do Contrato de Investimento os
anexos seguintes:
Plano de formação dos trabalhadores nacionais;
Plano de substituição da força de trabalho expatriada pela nacional;
Cronograma de execução do Projecto.
CLÁUSULA 31 *
(Comunicações)
As notificações ou comunicações entre as Partes, no
âmbito do presente Contrato de Investimento, só se consideram validamente realizadas se forem efectuadas por escrito
e entregues pessoalmente ou enviadas por correio para os
seguintes endereços:
Em todo o caso, as notificações ou comunicações devem
ser feitas ao cuidado da Parte relevante nos endereços em
baixo (ou notificação por outra via se eventualmente permitido neste Contrato de Investimento). Todas as notificações
consideram-se devidamente feitas quando entregues e se
essa entrega ocorrer depois das 18:00 horas de um dia útil
ou, se for num dia não útil, considera-se que a notificação
ocorreu às 9:00 horas do dia útil seguinte.
Estado Angolano, representado pela ANIP:
Morada: Rua Cerqueira Lukoki, n.º 25, 9.º andar, Edifício
do Ministério da Indústria.
Luanda-Angola.
Telefones: (+244) 222391434/331252.
Fax: (H244) 222393381/393833.
CP: 5465.
E-mail: geral(Q) anip.co.ao.
GLS:
Nome: Eugénio Silva Neto.
Morada: Rua Marechal Broz Tito, 35/37, Edificio Escom,
º C, Luanda, Angola.
Fax:
Email: eugenio.neto(Qnetangola.com.
Nome: Rui Tati.
Morada: Rua Marechal Broz Tito, 35/37 Edifício Escom,
º C, Luanda, Angola.
Fax:
Email: r.tati(Oglsholding-angola.com.
Name: Eduardo Machado.
Morada: Rua Marechal Broz Tito, 35/37, Edificio Escom,
º C, Luanda, Angola.
Fax:
Email: EMachado(Qaol.com.
Nome: Katila Machado.
Morada: Rua Marechal Broz Tito, 35/37, Edificio Escom,
º C, Luanda, Angola.
Fax:
Email: k.machado(& glsholding-angola.com.
Nome: Francisco de Mendonça Tavares.
Morada: Rua Tiemo Galvan, n. 10, Amoreiras, Tome 3,
º andar, Sala 405,1070-274, Lisboa, Portugal.
Fax: (+351) 213713355.
Email: francisco.tavares(Qanabruno.pt.
Nuovo Pignone:
Nome: Nuovo Pignone Angola S RL
Morada: Via Felice Matteucci 2, Florence, Itália 50127.
Telefone: +39 055 423 2709.
Email: ken.resnick(Qge. com.
A/C: Conselho Geral.
CC:
Nome: General Electric.
Morada: 3135 Easton Tumpike, Fairfield, CT 06828,
EUA.
Fax: +1 203 373 3008.
Email: george.m.flemma(ge.com.
A/C: Conselho Executivo - Fusões & Aquisições.
CC:
Nome: King & Spalding.
Morada: 125 Old Broad Street, Londres ECN 1AR.
Fax: +44 20 7551 7575
Email: jkeffer(Okslaw.com.
A/C: John Keffer.
Sociedade
A/C: GE-GLS Oil & Gas Angola, Lda.
Morada: Sonils Oilfield Service Centre, Rua Kima
Kienda, Boavista, Republic de Luanda, Angola.
Telefone: +44 1224 357 991.
Fax: +44 1224 357 999,
A/C: Gerente-Delegado.
CLÁUSULA 32º
(Invalidade)
Se qualquer disposição deste Contrato de Investimento
for considerada inválida ou inexequível, tem-se por não
escrita na medida dessa invalidade ou inexequibilidade. Isto
não prejudica qualquer uma das restantes disposições deste
Contrato de Investimento. As Partes devem então envidar
esforços razoáveis para substituir a disposição inválida ou
inexequível por uma válida com um efeito tão próximo
quanto possível ao da cláusula que se substitui.
Este Contrato de Investimento representa o acordo das
Partes sobre todas as matérias acima referidas e é devidamente assinado pelos seus representantes autorizados, em
Luanda, no dia [...] de [...] de 2012.
Pela República de Angola, a Agência Nacional de
Investimento Privado, Maria Luísa Perdigão Abrantes.
Pela GLS, Eugénio Manuel da Silva Neto.
Pela Nuovo Pignone, Eduardo Filipe Ferreira.
Pela Sociedade, Armindo da Costa, Eugénio Neto, Simon
Bolton e Eduardo Machado.
IL SÉRIE — N.º 234 — DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012 6095
ANEXO
Projecto de Investimento Ge-Gls Oil e Gas Angola, Lda
(Cláusula 30.º - Reservados às Partes)
Estudo demonstrativo da viabilidade técnica, económica e financeira e o impacto Estudo de viabilidade técnica, económica e financeira. 1
financeiro, económico e social do Projecto.
Plano de Formação Profissional referido no n.º 3 do artigo 72.º da Lei do Investimento Plano de f. ão profissional "
Privado. ano de ionnação profissional. a
Cronograma das várias fases e componentes do Projecto de Investimento. Cronograma do Projecto de Investimento.
Plano de substituição gradual da força de trabalho expatriada por trabalhadores nacio- AEE a
nais nos termos do n.º 2 do artigo 72.º da Lei do Investimento Privado. Plano de substituição gradual. 4
Documentos Reitores do Projecto
Certidão do Registo Comercial, Estatutos Actualizados, relação dos accionis-
Documentos da Sociedade. 1
tas, Registo no Ministério dos Petróleos e Alvará Comercial.
Caracterização da situação contributiva da Sociedade. Certidão de não existência de dívidas fiscais e a Segurança Social.
Certidão do Registo Comercial, Estatutos Actualizados, Relação dos
Documentos da Sociedade da GLS. Ns 3
accionistas.
Caracterização da situação contributiva da Sociedade GLS. Certidão de não existência de dividas fiscais e a Segurança Social
Certidão do Registo Comercial, Estatutos Actualizados, Relação dos accionis-
Documentos da Sociedade da Nuovo Pignone. : 5
tas da Nuovo Pignone.
Caracterização da situação contributiva da Sociedade Nuovo Pignone. Certidão de não existência de dívidas fiscais e a Segurança Social. 6 |
Equipamento a importar no Projecto de Investimento. Relação dos equipamentos.
Mapa do Terreno. Croquis de localização. ss |
Balanço cambial líquido. Sumário do Plano de Negócios com n.os relevantes.
Autorização dos sócios da Sociedade para cedência da quota da Generelan à | Acta da Assembleia Geral da Sociedade autorizando a cessão da quota da 10
Nuovo Pignone Generelan à Nuovo Pignone.
S————————————----s ss ssndcuuqusscsaM..............
INSPECCÃO GERAL DA ADMINISTR ACÃO 3.º — Manuel Alberto Bole, Técnico de 3.º Classe, para o
” ”
DO ESTADO cargo de Chefe de Secção de Finanças e Património;
——-—-— 4,º — Inês Rosemary dos Santos Cândido, Terceira
Despacho n.º 2614/12 ; " ;
" “o
de 7 de Dezembro Oficial, para o cargo de Chefe de Secção de Expediente e
Por conveniência de serviço público; Arquivo Geral;
1 " o : 2 1
Em conformidade com os poderes delegados pelo 5.º — Henrique Mateus Jungo, Técnico Médio de 1.º Classe,
Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da
Constituição da República de Angola, e de acordo com Para o cargo de Chefe de Secção de Protocolo e Relações
: o : , o 7 : a.
as disposições conjugadas da alínea 9) do n.º 2 do artigo Públicas; e
º do Regulamento Orgânico da Inspecção Geral da
co - o Ads 1: ”” a
Administração do Estado, aprovado pelo Decreto n.º 9/04, 6.º — Salvador Adão Neto, Técnico Médio de 3.º Classe,
no. é o . o F "
de 27 de Fevereiro, e da alínea D) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei para o cargo de Chefe de Secção de Pessoal e Quadros e
n.º 2/92, de 17 de Janeiro, nomeio:
º — Suzana Gil Teixeira de Carvalho da Silva, Técnica — Apoio Social.
Média de 3.º Classe, para o cargo de Chefe de Departamento Publique-se
de Gestão do Orçamento e Administração do Património;
o : - 4H rn or
Nilza da Graça Félix Manuel, Técnica Superior Luanda, aos 30 de Novembro de 2012.
de 2.º Classe, para o cargo de Chefe de Departamento de
Gestão de Recursos Humanos; O Inspector Geral do Estado, Joaquim Mande.
O. E. 1088 - 12/234 - 650 ex. - LN.-E.P. - 2012